Категория: Бланки/Образцы
Договор поставки штучного оборудования (пример)
г. Новосибирск « » __________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройБетон» (ООО «ССБ»). именуемое в дальнейшем «Исполнитель». в лице директора Подгорного Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Попов Валерий Владимирович, именуемый в дальнейшем «Заказчик». с другой стороны,заключили настоящий Договор о нижеследующем
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика обязуется выполнить работы по изготовлению и поставки оборудования (далее - продукция, Приложение № 1 к настоящему договору ) и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить его, в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Срок изготовления продукции составляет 30 (тридцать)рабочих дней с момента уплаты Заказчиком платежа, указанного в п.4.1.1. настоящего договора
1.3. Пуско наладочные и шеф монтажные работы на оборудование поставляемое по данному договору оформляются отдельным Договором.
2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ.
2.1. Качество и комплектность продукции должны соответствовать характеристикам, указанным в прилагаемой документации.
2.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной и поставляемой продукции при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, указанных в паспорте изготовителя продукции.
2.3. Приемка продукции по количеству и качеству (кроме скрытых недостатков) осуществляется Заказчиком в момент передачи продукции Исполнителем при самовывозе, либо от транспортной организации-перевозчика. Заказчик обязан известить Исполнителя о нарушении условий договора в количестве, ассортименте, комплектности в 5 (Пяти) дневный срок со дня поступления продукции на склад Заказчика.
2.4. Исполнитель обязан устранить дефекты, возникшие по его вине, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения акта о ненадлежащем качестве без предъявления штрафных санкций со стороны покупателя.
2.5. В случаях, не оговоренных настоящим договором, Исполнитель и Заказчик в своих действиях руководствуются инструкциями Госарбитража и действующим законодательством.
3.ЦЕНА ДОГОВОРА3.1 Цена настоящего Договора, по перечню (Приложение № 1), составляет ________ руб.00 коп.( ____) руб.00 коп. в том числе НДС (18%) -
3.2 .Цена настоящего Договора, в случае задержки сроков оплаты, или оплаты не в полном объеме по вине Заказчика. т.е. неисполнение п.4.1.1 и изменении цен на материалы и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении оборудования (Приложение №1)– подлежит обязательной индексации в согласованном Сторонами размере, при предоставлении необходимых документов, подтверждающих изменение цен.
4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ4.1. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
4.1.1.Оплата Заказчикомза продукцию согласно перечню (Приложение №1), производится не позднее трех банковских дней, после подписания настоящего Договора в размере 50 % от его стоимости Исполнителю.
4.1.2.В течение 3 банковских дней после извещения Заказчика о готовности оборудования к отгрузке согласно перечню (Приложение № 1 к настоящему договору), Заказчик оплачивает работы Исполнителю по настоящему Договору в размере оставшихся 50% от стоимости продукции.
4.3. Форма оплаты – способами, предусмотренными действующим законодательством РФ по соглашению сторон.
5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1Выполнить работы в объемах, предусмотренные Приложением №1 настоящего Договора;
5.1.2.Организовать отгрузку оплаченной Заказчиком продукции. Поставка продукции производится на условиях самовывоза со склада Исполнителя, либо транспортной организацией. Вид транспорта согласовывается сторонами дополнительно. Стоимость погрузки оборудования и транспортных расходов определяется транспортной организацией, после приемки и взвешивания груза, на основании чего выставляется счет на транспортные расходы по доставки груза. Все расходы по погрузке и транспортировке оборудования к месту монтажа и пуско - наладке, оплачивает Заказчик.
5.1.3.Сроки исполнения работ и объемы регламентируются приложениями и дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1.Выполнять требования, изложенные в технической и сопроводительной документации, по предмету настоящего Договора;
5.2.2.Своевременно производить оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
5.2.3. Получить по доверенностям от Исполнителя:
а) заказанную, скомплектованную и оплаченную продукцию;
б)нормативно-техническую, сопроводительную и другую документацию, предоставленную Исполнителем.
5.2.4. Транспортные расходы по доставке продукции оплачиваются Заказчиком.
5.2.5. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели или порчи переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи продукции грузоперевозчику и подписания Акта приема-передачи. С указанного момента, обязанность по передаче продукции Исполнителем считается исполненной.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Сроки и порядок осуществления гарантийных обязательств регламентируются технической документацией, прилагаемой к продукции. Порядок проведения послегарантийного обслуживания осуществляется по договоренности Сторон после заключения соответствующего договора.
6.2. Срок гарантийного обслуживания на поставленную по данному Договору продукцию составляет 12 календарных месяцев (согласно данных технического паспорта) с момента передачи продукции Заказчику согласно товаро-транспортным документам. Гарантийные обязательства Исполнителя не относятся к дефектам, возникшим вследствие неправильного или небрежного хранения, эксплуатации или обслуживания (в нарушение норм руководства по эксплуатации), или чрезмерной нагрузки на изделия, а также не распространяется на быстроизнашивающиеся расходные детали.
6.3. Гарантийные обязательства Исполнителя недействительны в отношении неисправностей и износа, возникающих в результате следующих обстоятельств:
-использование продукции не по назначению;
- допущенные Заказчиком или третьими лицами ошибки в сборке, монтаже и запуске продукции;
- нормальный износ частей и компонентов, подверженных износу в процессе эксплуатации;
- неправильное или небрежное обращение с продукцией, работа продукции с материалами, несоответствующими его назначению, использование не рекомендованных расходных материалов.
6.4. Исполнитель не осуществляет гарантийное обслуживание, если Заказчик без письменного уведомления Исполнителя в течение гарантийного срока произвел ремонт продукции самостоятельно или с помощью сторонней организации.
6.5. Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства на поставленную продукцию, в случае ввода в эксплуатацию без представителя Исполнителя.
6.6. Устранение неисправностей продукции, возникших в гарантийный период по вине Исполнителя, устраняются за его счет после подписания двухстороннего акта, или на основании акта проведения независимой экспертизы, проведенной предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
6.7. Устранение неисправностей продукции, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком Правил эксплуатации, производится за счет Заказчика с соответствующим уведомлением Исполнителя и двусторонним актированием.
6.8. Послегарантийное обслуживание и поставка запасных частей на весь срок службы поставленной продукции осуществляется Исполнителем за счет Заказчика.
7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ7.1. Прием-передача продукции и выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. По мере выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика. после чего стороны (либо уполномоченные представители сторон) осуществляют передачу-приемку продукции, о чем составляют Акт приема – передачи продукции
7.1.2. Отчетными документами по выполнению Исполнителем являются:
- накладные, товарно-транспортные накладные, фактуры, счет - фактуры или другие предусмотренные законодательством документы, подтверждающие факт передачи Заказчику продукции;
7.1.3. Стороны договорились, что переписка в рамках настоящего договора может осуществляться посредством факсимильной связи или через электронную почту. При этом претензии, уведомления, счета и иные документы, направленные (полученные) посредством факсимильной связи на номера факсов, адресов электронной почты, указанные в настоящем договоре, имеют юридическую силу и составляют
неотъемлемую часть настоящего договора. Днем отправки (получения) документа считается день его направления (получения) посредством факсимильной связи или электронной почты (согласно дате, пропечатываемой факсимильным аппаратом на факсимильном изображении документа, а также в журнале записей факсимильного аппарата, или журнала учета отправки электронных сообщений).
Документы, передаваемые по факсимильной связи, электронной почте должны быть надлежащим образом оформлены: оригиналы передаваемых документов должны иметь подпись и печать отправляющей Стороны.
Стороны обязуются в случае изменения номеров факсов, адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, незамедлительно извещать об этом вторую Сторону письменно или посредством факсимильного сообщения. Такое извещение является неотъемлемой частью настоящего договора. Если одна из Сторон не исполнила данную обязанность, документы, отправленные второй Стороной по последнему известному ей номеру факса или электронной почты считаются принятыми другой Стороной.
7.2. Сроки исполнения и стоимость дополнительных работ, возникших в процессе работы по инициативе Заказчика по модернизации поставляемой продукции, или изготовлению дополнительного нестандартного оборудования, не указанного в настоящем Договоре, регламентируются дополнительными Приложениями к настоящему Договору, и по согласованию Сторон, могут повлечь перенос сроков исполнения основных работ по Договору.
7.3. Заказчик не имеет право без письменного разрешения Исполнителя вносить изменения в конструкцию оборудования, дублировать его, и передавать его третьим лицам.
7.4.Доказательством изменения цен на материалы и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении продукции являются прайс- листы и счета предприятий –поставщиков.
7.5. В случае необоснованного отказа Заказчика от продолжения договора на любой стадии, выплаченные суммы авансовых платежей ему не возвращаются. На суммы выплат Исполнитель передает Заказчику продукцию, на свое усмотрение, исходя из согласованной спецификации (Приложение №1)номенклатуры.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств.
7.7.Для контроля за ходом выполнения условий настоящего Договора Заказчик
назначает ответственное лицо __________________________________________________________________,
7.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора.
7.9. Стороны руководствуются в своих взаимоотношениях действующим Законодательством РФ и настоящим Договором.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН8.1.Стороны несут друг перед другом имущественную ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. В случае нарушения условий п.п. 4.1.1.,4.1.2; настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы не перечисленных средств за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии неоплаченных товаров. при этом срок календарного плана основных этапов работ переносится на срок задержки платежей.
8.3. В случае проведения Заказчиком платежей не в полном объеме, т.е. неисполнение п.п. 4.1.1. настоящего Договора, а у Исполнителя в это время возникли обязательства перед третьими лицами, Исполнитель вправе пересмотреть в одностороннем порядке очередность исполнения своих обязательств в пользу других клиентов. При этом Заказчик лишается права предъявления каких-либо претензий за нарушение сроков производства работ по настоящему Договору. Возобновление по срокам исполнения основных работ по Договору регламентируются дополнительными соглашениями и Приложениями к настоящему Договору.
8.4. В случае нарушения сроков исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя, с него удерживается пеня в размере 0,1% от суммы, перечисленной Заказчиком, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии недопоставленных товаров.
8.5.При нарушении п.п. 5.2.2 повлекших изменения сроков выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель ответственности не несет.
8.6. «Заказчик» обязан вывезти готовую продукцию со склада «Исполнителя» в течение 5 (пяти) дней после оплаты. Хранение готовой продукции на складе «Исполнителя» более 5 (пяти) дней, «Заказчик» оплачивает в размере 0,1 % от стоимости продукции за каждый день хранения, но не более 10% от стоимости продукции.
8.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.
9.ФОРС-МАЖОР9.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих одной из Сторон полностью или частично выполнять обязательства по настоящему Договору, таких как: пожар, наводнение и другие стихийные бедствия, военные действия, блокада, запрещение импорта и экспорта, эмбарго, забастовка, а также федеральные государственные законодательные акты, сроки исполнения настоящего Договора соразмерно отодвигаются на время действия существующих обстоятельств. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более трех месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств указанных в пункте 9.1. настоящего Договора, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению Договора.
9.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной палатой соответствующего территориального округа.
10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, включая его досрочное расторжение или невозможность его исполнения вследствие форс-мажорных обстоятельств, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, за подписями обеих Сторон.
10.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем взаимного соглашения Сторон, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством.
10.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
11.2. Сторона, пожелавшая расторгнуть данный договор, письменно извещает своего контрагента за 15 календарных дней до фактического расторжения. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего договора.
Примечание: Приложение №1, и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Договор поставки №___
Россия, Москва01 января 2014 года
ООО "Иванов" (юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Иванова И.И. действующего на основании Устав, с одной стороны, и ООО "Петров" (юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Таджикистан), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, на основании заявок (далее - Заявка) последнего, товар (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в порядке и в сроки, установленные Договором и Спецификациями к нему.
1.2. Ассортимент Товара указан в прайс-листе ООО "Иванов", который является приложением № 1 к Договору.
1.3. Цена за единицу Товара указана в российских рублях в прайс-листе ООО "Иванов", который является приложением № 1 к Договору.
1.4. Скидки на цену Товара при заказе определенного его количества, указанны в документе - Система скидок ООО "Иванов", который является приложением № 2 к Договору.
1.5. Поставка Товара осуществляется партиями на основании и в соответствии с Заявками Покупателя.
1.6. Поставка каждой партии Товара на основании каждой конкретной Заявки Покупателя отражается Сторонами в Спецификации(-ях) к настоящему договору, которая должна содержать:
1) наименование и ассортимент поставляемого Товара;
2) количество (в единицах измерения согласно прайс-листа) поставляемого Товара;
3) цену (в российских рублях) за единицу поставляемого Товара;
4) общую цену поставляемого Товара в рамках конкретной спецификации;
5) сроки и порядок оплаты поставляемого Товара Покупателем;
6) сроки и базис поставки Товара;
7) общую сумму налога на добавленную стоимость (в случае уплаты такового).
1.7. Качество Товара должно соответствовать требованиям международных и/или национальных стандартов, действующих на территории РФ или техническим регламентам (ГОСТ, ТУ). Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться копией паспорта завода – изготовителя.
1.8. Товар должен быть упакован в соответствующую тару, обеспечивающую его сохранность при нормальных условиях транспортировки и хранения. Упаковка Товара повторному использованию не подлежит. Покупатель должен обеспечить надлежащие условия перевозки, в том числе соответствующий температурный режим.
1.9. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
2. Одобрение Заявки. Порядок расчетов. Сроки и порядок поставки
2.1. Заявка Покупателя на поставку Товара должна содержать:
1) наименование и ассортимент Товара, предполагаемого к поставке;
2) количество (в единицах измерения согласно прайс-листа) Товара, предполагаемого к поставке;
3) сроки и порядок оплаты Товара, предполагаемого к поставке Покупателем [1] ;
4) желаемые сроки и базис поставки Товара;
2.2. Заявка должна быть направлена Поставщику одним из следующих способов:
1) почтовым отправлением, заказным письмом по адресу: 111111, Российская Федерация, Москва, ул. Энская (для коммерческой службы);
2) факсимильным сообщением по тел.
3) электронной почтой по адресу в сети Интернет:
2.3. Для целей одобрения Заявки Покупателя, Поставщик рассматривает оную на возможность поставки указанного в ней Товара и при необходимости вносит изменения. Допускается поставка Товара с отклонениями количеств от определенных в Заявке плюс - минус 5% (пять процентов) (данный факт отражается в Спецификации).
2.4. Покупатель обязуется произвести оплату Товара в порядке, указанном в Спецификации. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора, если иные реквизиты не указаны в выставленном Поставщиком счете на оплату.
2.5. Поставщик осуществляет поставку Товара исходя из наличия имеющегося на складе и имеет право исполнить Заявку Покупателя по частям.
2.6. Стороны принимают за основной базис поставки на весь срок действия Договора: EXW (EX works"/"Франко завод") Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000". При этом, Стороны вправе предусмотреть в Спецификации иной базис поставки Товара. Также Стороны вправе предусмотрев базис поставки EXW (EX works"/"Франко завод") договорится о выполнении таможенных формальностей, необходимых для вывоза силами и за счет Поставщика, либо силами, но за счет Покупателя. В любом случае оказание таких услуг и порядок их оплаты оговариваются Сторонами отдельно в Спецификации.
2.7. Несмотря ни на что, моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода прав собственности, считается момент приемки Товара Покупателем или Грузоперевозчиком на складе Поставщика.
2.8. Весь товар, поступивший в течении срока действия Договора от Поставщика к Покупателю, считается поставленным на условиях Договора, если в накладной отсутствует ссылка на другой договор или Стороны своим соглашением не предусмотрели иного.
2.9. Покупатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
2.10. С отгруженной партией Товара Поставщик передает следующую документацию:
- товарная накладная формы ТОРГ-12 (Приложение № 3 к настоящему Договору); товарная накладная утверждена учетной политикой Поставщика, содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете», и отражает продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям;
- товарно-транспортная накладная формы 1-Т (Приложение № 4 к настоящему Договору); товарно-транспортная накладная утверждена учетной политикой Поставщика, содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете», и отражает перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям;
- копия сертификата соответствия.
3.Порядок приемки Товара по количеству и качеству
3.1. Передача поставляемой партии Товара оформляется товарной накладной формы ТОРГ-12 (либо товарно-транспортной накладной формы 1-Т) на Товар, которая подписывается надлежащими представителями Сторон по Договору.
3.2. Приемка Товара Покупателем по количеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР от 15.06.1965 г № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» с последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей ГК РФ.
3.3. Приемка Товара Покупателем по качеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР от 25.04.1966 г № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» с последующими изменениями и дополнениями в части не противоречащей ГК РФ.
3.4. Покупатель производит приемку Товара по ассортименту, количеству и качеству по внешним признакам в момент его получения от Поставщика. После осуществления приемки Товара и его погрузки, а также подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т), Покупатель не вправе предъявлять Поставщику какие-либо требования по возмещению расходов при обнаружении недостачи Товара. Проверка правильности оформления сопроводительной документации на Товар и полноты ее предоставления также осуществляется Покупателем при приемке Товара от Поставщика. Подпись представителя Покупателя на товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т) подтверждает передачу Покупателю Товара надлежащего ассортимента, количества, качества и всей надлежаще оформленной сопроводительной документации на принятую партию Товара.
3.5. При возникновении расхождений по качеству и количеству поставленного Товара, вызов представителя Поставщика обязателен и осуществляется по средствам факсимильного сообщения, телефону либо электронной почты в течение суток с момента прибытия Товара на склад Покупателя (Грузополучателя) при поставке автомобильным транспортом.
3.6. При недостаче Товара по вине Поставщика, а также несоответствия внутритарного количества Товара количеству, указанному в товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т), Покупатель составляет акт о недостаче Товара, уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента передачи Товара путем направления претензии с приложением акта установленной формы, копии товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т), документа подтверждающего вызов представителя Поставщика.
В случае признания Поставщиком претензии, последний возмещает недостачу при последующих поставках Товара или производит возврат денежных средств на сумму недостающего количества Товара в согласованные сторонами сроки при условии предъявления Покупателем Поставщику соответствующей претензии, надлежаще оформленного акта о недостаче Товара и признания Поставщиком претензии, предъявленной Покупателем, обоснованной.
3.7. Претензии по качеству, выявленные при визуальном осмотре принимаются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю/Грузополучателю или иному уполномоченному Покупателем лицу с обязательным предоставлением лабораторного заключения, товарной накладной формы ТОРГ-12 (1-Т), акта о скрытых недостатках обнаруженных в продукции при наличии таковых и документа, подтверждающего вызов уполномоченного представителя Поставщика. Претензии должны предоставляться в письменной форме и содержать в себе сведения об обнаруженных дефектах и несоответствиях, конкретные требования Покупателя к Поставщику.
3.8. Претензии Покупателя по количеству и качеству поставленной продукции не подлежат удовлетворению, в случае, если к претензиям не приложен полный пакет документов в соответствии с пунктами 3.6. 3.7. настоящего Договора, Инструкций Госарбитража СССР П-6, П-7 и направлены Поставщику по истечению сроков, указанных в п. 3.6. 3.7. настоящего Договора.
4. Обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в обусловленном Договором и Заявками Покупателя количестве и ассортименте и сроки.
4.1.3. Выполнять условия Договора и приложений к нему.
4.1.4. Поставщик отправляет Покупателю следующие документы:
- Коммерческий инвойс (Счет-фактура)
- Сертификат качества (паспорт) на каждую партию поставляемого товара;
- Сертификат происхождения товара (СТ-1) предоставляется по заявке Покупателя с обязательным компенсированием Покупателем Поставщику в полном объеме расходов на оформление документа.
- Наставление или инструкцию по применению Товара
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Своевременно оплатить стоимость поставленного Товара.
4.2.2. Осуществлять в соответствии с условиями Договора приемку Товара по количеству, ассортименту и качеству.
4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, актов, и др.)
4.2.4. В случае выявления расхождений по количеству или качеству Товара направить претензии в предусмотренные условиями сроки, с приложением всех необходимых документов.
4.2.5. В разумные сроки и в сроки установленные Договором, предоставлять Поставщику копии надлежащим образом оформленных заявок, отгрузочных разнарядок и доверенностей на получателей Товара с последующим направлением оригиналов указанных документов.
4.2.6. После получения товара незамедлительно выслать в адрес Поставщика по электронной почте в читаемом виде копию CMR или авианакладной с подписью Получателя товара, товарную накладную с подписью, расшифровкой подписи, должности Получателя и печатью, а оригиналы почтой ценным письмом либо экспресс-почтой. В CMR или авианакладной в графе «Отправитель» указать наименование и адрес Поставщика. По просьбе Поставщика Покупатель предоставляет все необходимые документы, для подтверждения нулевой ставки НДС в налоговых органах.
4.2.7. Выполнять условия Договора и приложений к нему.
5. Ответственность сторон, Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Покупателя начисляется неустойка в размере 0,1% в сутки от цены партии Товара по каждой Спецификации за просрочку исполнения обязательства по оплате Товара, в том числе и за оплату Товара не в полном объеме, равно как и Поставщику начисляется неустойка в размере 0,1% в сутки от цены партии Товара по каждой Спецификации за просрочку исполнения обязательства по поставке Товара.
5.2. Сторона не признается ответственной за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если она докажет:
- что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля;
- что от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения настоящего договора принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения настоящего договора;
- что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или, по крайней мере, его последствия.
5.3. Препятствие, указанное в п. 5.2. настоящего договора, может произойти по причине нижепоименованных событий, перечень которых не является исчерпывающим:
а) объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж;
б) стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушение в результате молнии;
в) взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок;
г) бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедление работы, занятие предприятий или их помещений, остановки в работе, происходящие на предприятии стороны, которая просит об освобождении от ответственности;
д) действия властей, законные или незаконные, за исключением тех, в отношении которых соответствующая стороны приняла на себя риск согласно условиям Договора, а также за исключением тех, о которых говорится далее в п. 5.4;
5.4. Для целей применения положений, указанных в п. 5.2. и поскольку иное не предусмотрено в настоящим договором, препятствие не включает отсутствие разрешения, лицензии или въездной визы, или разрешения на пребывание, или необходимых для выполнения настоящего договора одобрений, которые должны быть выданы государственными органами Стороне, претендующей на освобождение от ответственности.
5.5. Претендующая на освобождение от ответственности Сторона должна, как только это станет возможным сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение ею обязательства, станут ей известны, сообщить другой стороне об этом препятствии и влиянии его последствий на выполнение ею своих обязательств. По прекращении основания освобождения от ответственности также должно быть направлено извещение.
5.6. Основание освобождения от ответственности имеет силу с момента его наступления или, если уведомление не было сделано своевременно, с момента подачи такого уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону ответственность за убытки, которые в противном случае можно было избежать.
5.7. Основание освобождения от ответственности в соответствии с настоящей оговоркой освобождает нарушившую сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций, за исключением уплаты процентов годовых по денежным долгам за такой период и в той мере, пока имеет место данное освобождение от ответственности.
5.8. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения на разумный период времени, исключая тем самым возможное право другой Стороны на расторжение или аннулирование настоящего договора. При определении, что понимается под разумным периодом времени, должна учитываться способность нарушившей стороны возобновить свое исполнение, а также заинтересованность другой стороны в получении такого исполнения, несмотря на просрочку. В ожидании исполнения нарушившей Стороной ее обязательств, другая сторона может приостановить исполнение своих соответствующих обязательств. Если основания освобождения от ответственности продолжаются более периода времени, предусмотренного Сторонами (Один месяц), а при отсутствии такого положения – в течение периода, превышающего разумный срок, то любая из сторон вправе отказаться от настоящего договора, дав об этом уведомление. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
5.9. Стороны устанавливают, что исключительно сертификат свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, является документом, свидетельствующим наступление обстоятельств непреодолимой силы для обеих Сторон либо для каждой Стороны в частности.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
Основания одностороннего отказа от исполнения Договора
6.1. Срок действия Договора: с 01 января 2014 года - по 31 декабря 2014 года. Пролонгация Договора запрещена. Отношения Сторон на период после окончания срока действия Договора возможны лишь при условии заключения нового Договора.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Если к моменту изменения или расторжения Договора только одна из Сторон исполнила свои обязательства, то другая Сторона должна вернуть все полученное по Договору по требованию Стороны, исполнившей Договор.
6.2.1. Договор считается измененным или расторгнутым по соглашению Сторон с даты, указанной в соответствующем соглашении. В этом случае обязательства Сторон считаются соответственно измененными или прекращенными с указанной даты.
6.3. При изменении или расторжении Договора в судебном порядке обязательства Сторон считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.
6.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон:
6.4.1. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
6.4.1.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.
6.4.1.2. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
6.4.2. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:
6.4.2.1. Неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.
6.4.2.2. Неоднократной невыборки Товара.
6.4.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
6.4.3.1. Когда Покупатель не принимает Товар или отказывается его принять.
6.4.3.2. Когда Покупатель отказывается принять и оплатить Товар.
6.4.3.3. Когда Покупатель не осуществляет выборку Товара в установленный срок.
6.4.3.4. Когда Покупатель неоднократно нарушает срок оплаты или выборки Товара.
6.4.4. Покупатель вправе отказаться от Договора в случаях:
6.4.4.1. Когда Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.
6.4.4.2. Когда Поставщик существенно нарушил требования к качеству Товара.
6.4.4.3. Когда Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
6.4.5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.
6.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они оформлены в виде единого документа, заключенного в письменной форме.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны Договора основываясь на принципах автономии воли сторон и беспристрастности судебного разбирательства, устанавливают, что споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры о признании настоящего Договора недействительным (ничтожным), незаключенным передаются на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с действующим регламентом. Решение данного третейского суда является окончательным и подлежит добровольному исполнению в течение месяца с момента вынесения. Разбирательство ведется на русском языке. Применимое право - право Российской Федерации.
8. Особые условия и заключительные положения
8.1. Уступка прав по Договору запрещена.
8.2. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. При исполнении Договора допускается передача информации с помощью факсимильной, телеграфной и электронной связи. Документы, в том числе Договор и приложения к нему, переданные таким образом имеют юридическую силу оригиналов, при этом каждая из Сторон обязуется направить оригиналы документов в адрес соответствующей Стороны в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания. Все сообщения, направленные Сторонами в рамках Договора и в связи с ним, исходящие с любых адресов Сторон, указанных в Договоре на любые адреса Сторон указанные в Договоре признаются Сторонами надлежащими.
8.4. В случае изменения наименования, юридического, почтового адреса или банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона, данные которой изменились, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) дней, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом и заверенной печатью.
8.5. Настоящий договор, равно как и любая информация, документация, материалы, образцы, финансово-экономические и иные данные, письменные и устные заявления, выраженные представителями сторон в рамках исполнения настоящего договора, протоколы совещаний, встреч и иных совместных собраний, предметом которых является реализация настоящего договора, равно как и любые конклюдентные и иные действия направленные на его реализацию, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без письменного разрешения противной стороны, равно как и не подлежат распространению иным образом сотрудниками каждой из сторон и любыми иными лицами, в силу сделки допущенными к такой информации, документации и т.п.
8.6. Перед подписанием Договора Покупатель обязуется предоставить Поставщику заверенные подписью и печатью копии следующих документов (либо аналоги):
- свидетельство о регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- выписка из ЕГРЮЛ (30 дней);
- полномочия на лицо подписывающее договор (решение о назначении, протокол об избрании и приказ, или доверенность);
- карточку клиента с указанием адресов, реквизитов, телефонов за подписью уполномоченного лица;
- лицензию на фармацевтическую деятельности (при наличии).
При необходимости Поставщик вправе запросить дополнительно иные документы необходимые для заключения Договора.
8.7. Приложение № 1 – Прайс-лист;
Приложение № 2 – Система скидок;
Приложение № 3 - Товарная накладная формы ТОРГ-12;
Приложение № 4 – Товарно-транспортная накладная формы 1-Т.
9. Адреса и реквизиты сторон
[1] Покупатель имеет право указать в Заявке один из следующих вариантов оплаты: 1) предварительная оплата в размере 100% цены партии Товара; 2) оплата Товара в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
