Категория: Бланки/Образцы
"___"__________ ____ г.
_____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях, своими силами _____________, именуемый в дальнейшем "результат работ", используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется его принять и оплатить.
Ассортимент и стоимость результата работ указываются сторонами в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Передача результата работ будет осуществляться сторонами в г. _________.
1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.
1.3. После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приемки-передачи и накладной. Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий.
1.4. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику.
1.5. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.
1.6. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение _____ дней.
В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранение готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) руб. в том числе НДС _____ (_________) руб.
1.7. Готовая продукция, не полученная заказчиком свыше ____ дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.
1.8. Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.
2.1. Качество результата работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
Дополнительные требования по качеству: _________________________.
2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена за достигнутый по настоящему Контракту результат работ установлена в ___________ руб. согласно Приложению N 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Цена за достигнутый по настоящему Контракту результат работ включает:
- стоимость работы, выполненной Подрядчиком, в размере _____ (__________) руб.;
- стоимость производственных расходов Подрядчика в размере ______ (__________) руб.;
3.3. Общая стоимость настоящего Контракта составляет ______ (________) руб. но может меняться сторонами с учетом изменений и дополнений к настоящему Контракту.
3.4. Оплата осуществляется в ___________ путем перевода указанной суммы денежных средств на счет Подрядчика в течение ______ дней с момента получения Заказчиком следующих документов:
1. Железнодорожная накладная или международная транспортная накладная.
2. Спецификация отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества в каждом вагоне или автопоезде.
3. Грузовая таможенная декларация.
4. Счет-фактура на стоимость отгруженной партии.
5. Сертификат качества.
6. Радиационный сертификат (по необходимости).
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в следующие сроки: _________.
4.2. Подрядчик производит и передает результат работ отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.
4.3. Срок передачи каждой партии указывается в спецификации.
4.4. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.
4.5. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.6. Датой передачи результата работ считается дата оформления транспортной накладной, дубликат которой Подрядчик немедленно предоставляет Заказчику вместе с документами, перечисленными в п. 3.4 настоящего Контракта.
4.7. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик.
4.8. За нарушение сроков передачи каждой партии результата работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____% от стоимости задержанной партии за каждую неделю задержки, но не более ____% от стоимости задержанной партии.
4.9. Подрядчик обязан за свой счет в течение ______ дней с момента предоставления отгрузочных документов на экспорт предоставить Заказчику сертификат формы "А".
4.10. Заказчик обязан направить на станцию _______ платежную телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа.
4.11. Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка и маркировка _______ соответствует требованиям действующего законодательства РФ и ____________.
5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
5.3. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ______________________; и на упаковку: _______________________.
6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
6.1. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком.
6.2. Если перевозка результата работ осуществляется железнодорожным транспортом, Заказчик принимает результат работ у перевозчика в _______ (________) по фактическому количеству. В случае расхождения фактического количества результата работ с количеством результата работ, которое указано в отгрузочных документах, составляется соответствующий акт, который подписывается представителями Заказчика и __________.
6.3. Если перевозка результата работ осуществляется автомобильным транспортом, Заказчик не позднее чем за ___ день до даты отгрузки направляет Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием спецификации партии, наименования и адреса получателя в стране назначения. Список стран назначения указан в Приложении N 1 к Контракту.
7.1. Рекламации в отношении количества и в отношении качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ___ дней с момента отгрузки результата работ.
7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение ___ дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.
7.3. Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным незаинтересованной компетентной организацией.
7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки в объеме забракованной продукции. Расходы по дополнительной поставке несет Подрядчик.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Контракта, в Арбитражный суд г. __________________.
8.2. При исполнении настоящего Контракта стороны руководствуются положениями настоящего Контракта, а также действующим законодательством Российской Федерации.
9.1. Любая сторона Контракта освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта.
9.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через ___ дней после наступления этих обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой стороны выполнять свои обязательства по Контракту, а также оценку возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
В случае если сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении их действия или задержит такое извещение, то она будет нести материальную ответственность перед другой стороной за любые убытки, понесенные другой стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда сами такие обстоятельства препятствуют своевременному извещению.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более __ (_______) месяцев или в случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях Контракта, которые необходимы для того, чтобы стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным условиям. Если это оказывается невозможным, любая сторона может принять решение о прекращении Контракта в течение семи дней по истечении вышеупомянутого трехмесячного периода без возмещения каких-либо убытков, вызванных таким расторжением Контракта.
9.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами непреодолимой силы.
9.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торговыми палатами или компетентными органами соответственно, страны Заказчика или Подрядчика.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.
10.4. Срок действия Контракта устанавливается с "__"_____ ____ г. по "__"________ ____ г. до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту или вытекающих из него, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Отчет об использованных материалах заказчика эталон. В справку n кс-3 в графу всего работ и издержек, включаемых в цена работ в объем выполненных работ врубается общая цена работ с учетом материалов заказчика. Детально выносимая на титульный лист информация, перечислена в разделе 5 гост 7. После окончания процесса оплаты выполучите доступ кполному тексту документа, возможность сохранить его вформате.
Подрядчик должен использовать предоставленный заказчиком материал. Для перехода в ms word нажмитекнопку для более удобногозаполнения бланк в ms word представлен в переработанномформате. Высших классификационных группировок общероссийского классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции для нир (вкг окп), предыдущих постановке продукции на создание. Отчет об израсходованных материалах эталон.
Отчет об израсходовании подрядчиком материалов заказчикаПредоставляются сторонами в согласовании с списком материалов и работ подрядчик представляет заказчику отчет об использовании материалов. В гост отмечается, что не все структурные элементы являются неотклонимыми. реальным подтверждаем, что неизрасходованного количества материалов, возвратимых отходов, а также факта перерасхода материалов при выполнении работ не установлено. Если договор (либо соглашение) предугадывал (предугадывало) муниципальную регистрацию нир, то указывается номер госрегистрации.
Отчет об израсходовании подрядчиком материалов заказчика. Ниже, для удобства, совместно с заглавием указывается, является ли рассматриваемый структурный элемент неотклонимым. Отчет (акт) об использовании материалов заказчика. Отчет об использованных материалах заказчика.
Форма отчета об использованных материалах. Окп общероссийский классификатор продукции заходит в состав ескк рф (единая система систематизации и кодировки технико-экономической и социальной инфы). Отчет об использовании материалов, переданных заказчиком (приложение 1 к акту приемки.). Отчет об использовании материалов, предоставленных заказчиком (к договору возмездного оказания услуг) в согласовании с п.
наружняя печатная форма выводит акт об использованных материалах при выполнениии услуг по переработке за подрядчика. 
Согласно которой подрядчик должен использовать. При этом следует учесть, что в справке n кс-3 указывается общая цена работ и издержек, соответственная цены работ по договору в целом. Согласно унифицированным формам первичной учетной документации по учету работ в серьезном строительстве и ремонтно-строй работ, утвержденным постановлением госкомстата рф от 11.
Окончания работ представить ему отчет о расходовании приобретенных материалов. В случае если экспертизой установлено отсутствие вины подрядчика, подрядчик вправе востребовать от заказчика возмещения собственных расходов, понесенных на экспертизу.
приобретенные от заказчика материалы и принадлежащую ему готовую продукцию переработчик отражает на забалансовом счете 022 материалы, принятые для переработки. 
Гк рб контракт подряда заключается на изготовка либо переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
Срок деяния реального контракта с момента его подписания сторонами до выполнения сторонами принятых на себя обязанностей. Общая цена готовой продукции, поставляемой заказчиком по истинному контракту, а также общая цена работ подрядчика по переработке сырья составляет () рублей. контракт может быть изменен либо дополнен соглашением сторон, подписанным в обоестороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.
И должен предоставить заказчику отчет об использовании материала и возвратить.
Ваш клиент рассчитывается экономными средствами? управлением ооо принято решение о заключении контракта подряда со посторонней организацией на пошив халатиков на давальческой базе. В случае появления событий неодолимой силы, к которым относятся, стороны не несут ответственности за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по истинному контракту.
Оплата делается заказчиком на основании выставленных исполнителем счетов на оплату. При отсутствии хотя бы 1-го из нареченных существенных критерий хозяйственным трибуналом контракт может быть признан незаключенным. Если, как в примере, часть сырья была испорчена подрядчиком по его вине.
Е) на склад заказчика для предстоящего использования в хозяйственной. 
Право принадлежности на сырье, поставляемое заказчиком в оплату переработки, перебегает к подрядчику с момента его фактической передачи. По окончании строительства (отдельного шага работ) субподрядчик составляет отчет об использовании давальческого сырья и материалов. 
Представлять заказчику отчет об использовании давальческого сырья.
Статья 713 ГК РФ предусматривает обязанность подрядчика представить заказчику отчет об израсходовании материала. Однако данная норма не определяет последствий отсутствия такого отчета.
1.1. Вывод из судебной практики: Отсутствие отчета о расходовании материалов не исключает обязанности заказчика оплатить выполненные подрядчиком работы.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.04.2005 N Ф04-989/2005(9104-А70-5) по делу N А70-5350/24-04
". Отклоняя доводы заявителей на некачественное выполнение работ, в частности на невыполнение огнезащитных работ, суд апелляционной инстанции правомерно исходил из требований нормы пункта 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации и обоснованно указал, что отсутствие отчета о расходовании материалов не исключает обязанность ответчика оплатить выполненные подрядчиком работы. "
2. Исковая давность в части требования о возврате не использованных подрядчиком материаловВ ст. 713 ГК РФ указано, что подрядчик обязан после окончания работы возвратить заказчику материалы, не использованные при выполнении работ. На практике возникает вопрос: с какого момента начинается исчисление срока исковой давности в части требования заказчика о возврате материала - с даты окончания работ либо с момента, когда подрядчик отказался выполнить требование заказчика о возврате материала?
2.1. Вывод из судебной практики: Право требовать неиспользованные материалы возникает у заказчика с момента окончания подрядчиком работ. С этой же даты начинает течь срок исковой давности по данному требованию.
Постановление ФАС Московского округа от 21.10.2004, 14.10.2004 N КГ-А41/9490-04-П
". Установив, что срок действия выполнения работ по договорам от 09.01.1997 N 61 и от 08.12.1997 N 7 определен сторонами до 31.12.1997 и до 31.12.1998 и что с указанных дат у истца возникло право требовать возврата неиспользованного давальческого сырья, суд признал заявление о пропуске срока исковой давности обоснованным.
По смыслу п. 1 ст. 713 ГК РФ право требовать возмещения неиспользованного материала возникает у заказчика с момента окончания подрядчиком работ. Судом было установлено, что по условиям вышеназванных договоров срок их действия определен до 31.12.1997 и до 31.12.1998, в связи с чем сделаны правильные выводы о моменте, с которого у истца возникло право требовать возврата неиспользованного давальческого сырья и о начале течения срока исковой давности. "
Постановление ФАС Московского округа от 12.02.2004 N КГ-А41/159-04
". По смыслу п. 1 ст. 713 ГК РФ право требовать возврата неиспользованного материала возникает у заказчика с момента окончания подрядчиком работ. Следовательно, вывод суда о том, что течение срока исковой давности началось с момента отказа ОАО "Воскресенский завод "Машиностроитель" в удовлетворении претензии от 16.01.2003 о возврате остатков сырья, не основан на положениях закона.
Для проверки заявления о пропуске срока исковой давности суду необходимо было установить с учетом срока окончания работ по договорам от 09.01.1997 N 61 и от 08.12.1997 N 7 момент, с которого подлежит исчислению срок исковой давности, и, оценив переписку сторон и акты сверки, выяснить, не был ли он пропущен. "
27 Декабря 2016
Основное количество изменений, связанных с УСН в 2017 году, предусмотрено Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ. Начнем с хороших новостей.
Согласно ст. 5 и 14 Закона № 212‑ФЗ предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы по двум основаниям – за себя и за наемных работников (при их наличии). Если у предпринимателя есть наемные работники, то страховые взносы с выплат, производимых в их пользу, он должен уплачивать в общем порядке. Иначе обстоит ситуация, если у предпринимателя отсутствуют наемные работники.
Выплачивая работникам премии, организация рискует столкнуться с претензиями налоговых инспекторов, которые нередко исключают эти суммы из состава расходов на оплату труда, учитываемых для целей налогообложения прибыли либо исчисления базы по единому «упрощенному» налогу. При этом контролеры ссылаются на непроизводственный характер затрат и, как следствие, несоблюдение условий признания расходов, установленных п. 1 ст. 252 НК РФ. Чем руководствоваться при решении вопроса о возможности уменьшить налоговую базу на сумму расходов по выплате премий и как обезопасить себя от налоговых доначислений? Давайте разбираться.
26 Декабря 2016
Большинство работников трудятся пять дней в неделю по восемь часов. И немудрено, что они физически не успевают сходить в поликлинику, ЖЭК, к ребенку в школу – ведь часы работы этих учреждений практически такие же. Писать отгул на целый день из‑за родительского собрания не очень хочется, чаще всего работники просто отпрашиваются с работы. В связи с этим у работодателя возникает много вопросов: как быть с оплатой времени отсутствия, как его учитывать, нужно ли оформлять и т. д. Читайте статью – и найдете ответы на названные и некоторые другие вопросы.
Сокращение работников – достаточно трудоемкая процедура: нужно соблюдать достаточно большое количество ограничений, а также правила увольнения, установленные Трудовым кодексом. В данной статье расскажем о рисках работодателя, который решил проводить данную процедуру, и покажем те «узкие места», где чаще всего совершаются ошибки.
