Руководства, Инструкции, Бланки

договор на отделочные работы образец скачать img-1

договор на отделочные работы образец скачать

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор на отделочные работы образец скачать

Образец. Договор подряда на строительно-отделочные работы (2)

г. ______________ "__"________ 200_ г.

_______________________________________________, именуем__ далее
(наименование организации-заказчика)

"Заказчик", в лице _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________, с одной стороны,
(Устава, положения)

и __________________________________________________, именуем__ далее
(наименование организации)

"Подрядчик", в лице ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________, заключили настоящий
(Устава, положения)
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный
Договором срок провести строительно-отделочные работы и установку
оборудования в следующих помещениях здания по адресу: _______________
____________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить
обусловленную Договором цену. Улучшения, производимые Подрядчиком в
помещениях, указанных Заказчиком в виде установленного оборудования,
отделки и тому подобные улучшения именуются далее "Объект договора"
или "Объект".
1.2. Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ
подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации,
а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий
строительного назначения и представлять соответствующую информацию
Заказчику.
1.3. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает
по Акту выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную
субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик
отвечает как за свою собственную работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим
Договором работы в соответствии с технической документацией,
определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним
требования, и со сметой, определяющей цену работ. Состав и содержание
технической документации определяются в Приложении 1 к настоящему
Договору. Техническая документация представляется ___________________
_________________________________.
2.2. В случае, если в ходе выполнения обусловленной технической
документацией работ, Подрядчик обнаружит не учтенные в технической
документации работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет
обязан сообщить об этом Заказчику.
2.3. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в
течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие
работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.
Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет
отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
2.4. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной
пунктом 2.3 настоящего Договора, он лишается права требовать от
Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения
вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных
действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что
приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта
строительства.
2.5. При согласии Заказчика на проведение и оплату
дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их
выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу
профессиональной деятельности Подрядчика либо в сферу деятельности
его субподрядчиков и других контрагентов либо не могут быть выполнены
Подрядчиком и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от
них причинам.
2.6. Заказчик вправе вносить изменения в техническую
документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы
по стоимости не превысят десяти процентов указанной в смете общей
стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем
Договоре работ.
2.7. Внесение в техническую документацию изменений в большем
против указанного в пункте 2.6 Договора объеме осуществляется на
основе согласованной сторонами дополнительной сметы. Если по не
зависящим от Подрядчика причинам стоимость работ превысит смету не
менее чем на десять процентов он будет вправе требовать пересмотра
сметы.
2.8. В случае необходимости устранения дефектов в технической
документации Подрядчик будет вправе требовать возмещения разумных
расходов, которые он понесет в связи с установлением и устранением
этих дефектов.
2.9. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет
Подрядчик. По соглашению сторон Заказчик может принять на себя
обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми
материалами и оборудованием.
2.10. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ
материалами и оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся
невозможность использования предоставленных ею материалов или
оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не
докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам,
за которые отвечает другая сторона.
2.11. В случае обнаружившейся невозможности использования
предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения
качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены Подрядчик
будет вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать от
Заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части
работ.
2.12. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,
качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также
правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
2.13. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и
надзора за выполнением работ отступления от требований
проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ,
или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
Если Заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в
дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
2.14. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства
указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям
настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.15. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за
его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.
Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в
настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано
непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть
осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.16. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата
работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае
Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также будет обязан
возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего
договора в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу,
и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней
после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.
Стоимость приемки работ входит в смету, предусмотренную Договором, и
осуществляется Заказчиком в счет причитающейся Подрядчику оплаты.
Размер затрат на приемку не может превышать ___% от сметной стоимости
Объекта. В случае, если Заказчик затратит на приемку Объекта
средства, превышающие сумму, указанную в настоящем пункте, все
дополнительные расходы по приемке он будет обязан осуществить за свой
счет.
3.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком
оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе
одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и
акт подписывается другой стороной.
3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае
обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком
или Заказчиком.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе
ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их
выполнением.
3.5. Гарантийный срок устанавливается в ________ лет. Подрядчик
несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта,
произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
3.6. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за
допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической
документации и в обязательных для сторон строительных нормах и
правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без
согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации,
если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.
3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в
части улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а
именно: устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком
оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком
строительных и отделочных материалов, выполненной Подрядчиком отделки
и т.п. - до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.
3.8. Если отделочные работы или установка оборудования выполнены
Подрядчиком некачественно или оказались невыполненными вследствие
недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала или
оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик
вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ
при условии, если Подрядчиком выполнены условия настоящего Договора,
предусмотренные п. 4.3.
3.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных
Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных
предметов; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.
3.10. Заказчик обязан в течение трех дней после получения
извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.3, дать
указания Подрядчику о дальнейших действиях.
3.11. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в
п. 4.3 в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные
материалы, оборудование, техническую документацию или иные
непригодные вещи, не изменит указаний о способе выполнения работы или
не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств,
препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком
своих обязательств Подрядчик вправе отказаться от исполнения
настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его
прекращением убытков в размере установленной настоящим Договором
оплаты за весь объем работ.
3.12. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об
обстоятельствах, указанных в п. 4.3 настоящего Договора, либо
продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 4.4 срока на
предупреждение или вопреки своевременному указанию Заказчика о
прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им
к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные
обстоятельства.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ
производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно:
__________________________________________ рублей.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________
рублей в течение _________ дней после подписания настоящего Договора.
Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ
Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим
образом и в сроки, установленные настоящим договором или досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные
санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.
5.2. При неисполнении заказчиком обязанности уплатить
установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи
с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание
принадлежащих заказчику оборудования остатка неиспользованного
материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты
заказчиком соответствующих сумм.
5.3. В случае, если фактические расходы Подрядчика окажутся
меньше тех, которые учитывались при определении цены работы,
Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной
настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная
Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
5.4. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств в
оплату по настоящему Договору Заказчик будет обязан выплатить
Подрядчику пеню из расчета _____% в день за каждый день просрочки от
вовремя невыплаченных сумм.

6. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Заказчик: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6.2. Подрядчик: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Другие статьи

Договор подряда на отделочные работы

Договор подряда на отделочные работы

Прежде чем начать выполнение строительных или отделочных работ, настойчиво рекомендую заключить договор подряда в письменной форме. Без заключенного договора между подрядчиком и заказчиком могут возникнуть проблемы и недопонимания между подрядчиком и заказчиком. Но и заключение договора не избавит вас от всех неприятных моментов.

В случае не заключения договора заказчик рискует:

  • затягиванием сроков;
  • изменением стоимости не в его пользу;
  • не качественно выполненной работой.

В случае не заключения договора подрядчик рискует:

  • изменением требований к качеству ремонта;
  • уменьшение стоимости произведенных работ;
  • отказ или затягивание оплаты.

В первую очередь в договоре должна быть составлена смета, в которой оговаривается предстоящая работа, ее сроки и стоимость.

Если организация или бригада предлагает свои типовой договор, обязательно прочтите его и убедитесь в наличие следующих пунктов:

  • точные сроки выполнения работ;
  • стоимость за весь объем работ;
  • предоплата или оплата за выполненные этапы работ;
  • штрафные санкции;
  • ответственность сторон в случае порчи строительных материалов;
  • качество работы и гарантия на выполненную работы.

Не забывайте после заключения договора его изменения производится только по обоюдному согласию сторон.

Договор с подрядчиком на строительные, ремонтные и отделочные работы - Советы на Ремонт18

Договор с подрядчиком на строительные, ремонтные и отделочные работы

Мы подготовили обзор, связанный с заключением договора с подрядчиком на строительство дома и на ремонтные работы. В этом статье мы расскажем о пунктах договора подряда на строительство дома и отделочные работы, особенностях формирования сметы на строительство и ремонт.

Проект дома – важнейший документ для застройщика

Построить надежный и красивый дом подчас намного проще, чем юридически правильно оформить связанные с этим документы - получить в Ижевске разрешение на строительство дома. получить налоговый вычет за строительство. Застройщику на каждом этапе приходится оформлять, подавать во всевозможные инстанции и запрашивать десятки документов.

Составление сметы на строительство дома

Проект дома с точки зрения закона не является обязательным документом при строительстве жилых домов высотой менее трех этажей, но он является важнейшим для застройщика. С проектом дома согласовать с чиновниками подключение к инженерным сетям вам будет значительно проще. Но главное, с проектом гораздо проще составить смету и заключить договор с подрядчиком.

Смета – документ, учитывающий ваши расходы на строительство и ремонтные работы. Существует разработанная методика определения стоимости строительной продукции. Это объемный документ и рассчитан он на возведение многоэтажных объектов, а не частных домов. Но методика поможет ориентироваться вам в терминологии и понимать процесс. При возможных спорах с подрядчиком вы сможете ссылаться на положения документа.

Договор с подрядчиком на строительные работы

Строительство лишь своими силами, как правило, редко ведется. Для проведения сложных и специализированных работ приходится нанимать мастеров. К составлению договора с подрядчиком на строительство в Ижевске стоит внимательно отнестись.

Во-первых. в договоре следует прописать неустойку в случае задержки работ, для чего обязательно в документе должен присутствовать пункт о сроках работ. Чтобы лучше контролировать процесс строительства дома в Ижевске, можно разбить весь процесс на этапы, и производить оплату и приемку работ отдельно на каждом этапе.

Во-вторых. следует оговорить ответственность подрядчика, если строительство или отделочные работы велись с нарушением законодательства, если готовый объект не будет отвечать действующим строительным нормам и регламентирующим документам.

В-третьих. в договоре на строительные работы не помешает указать гарантийный срок. Фирма обязана будет за свой счет устранять недостатки во время гарантийного срока, которые возникли в результате нарушения технологии, либо возместить ущерб застройщику. Обычно гарантийный срок составляет от 1-2 года.

В-четвертых. следует отметить в договоре тот факт, что окончательный расчет будет произведен с подрядчиком после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Тогда вы обезопасите себя от мошенников, и подрядчик будет лично заинтересован в быстром завершении работ.

В-пятых. в договор следует внести материальную ответственность за нарушение техники безопасности подрядчиком или нанесение ущерба по вине подрядчика третьим лицам на случай, если, например, случится пожар или бетонный блок свалится на машину соседа.

Договор с подрядчиком на отделочные работы

Стоит изучить такой пункт договора на отделочные работы, как «Обязанности заказчика» и оценить, способны ли вы их выполнять. Обязанности могут быть разные: от необходимости оберегать инструмент и строительную технику, до согласования мест вывоза строительного мусора.

Учитывая, что подрядчика нанимают для этого на дополнительные обязанности, соглашаться следует, только подумав. Если ремонт ведется без проекта, то следует подробно оговорить технические требования к ремонту и ответственность за их нарушение. Стоит удостовериться в надежности юр. лица, с которым вы собираетесь оформить договор на отделочные работы.

Если вы заключаете договор на ремонтные работы с физ. лицом или предпринимателем, следует вам стоит запросить выписку из Единого государственного реестра ИП в местном отделении налоговой службы. Придется заплатить госпошлину в налоговой (400 рублей), однако информация того стоит.

Договор с подрядчиком на ремонт квартир

При составлении договора с подрядчиком на ремонт в Ижевске стоит обратить внимание на те же пункты, что были описаны ранее в статье. Для более полной картины предлагает скачать типовые образцы договора на ремонт квартир и строительство домов бесплатно на нашем сайте.

Образцы договоров на строительство и ремонт

Договор на чистовую отделку дома, договор на чистовую отделку сруба, договор на чистовую отделку бани, договор на отделочные работы, договор на отделк

договор на чистовую отделку дома

ПОДРЯДА НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ДОМА

г. Москва «_____» ______________ 201__ г.

___________________________________________________________, проживающий по адресу: __________________________________________________, паспорт _______ _____________ выдан ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в лице, выполняющем работы и ответственное за их выполнение, качество и гарантии, гр. _____________________________________________________________________________________ проживающий по адресу: __________________________________________________, паспорт _______ _____________ выдан ___________________________________, именуемые в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки производит работы по чистовой отделке дома Заказчика, по его заданию, на его участке и из материалов Заказчика,

расположенном по адресу:

_________________________________________________________________________________________, а Заказчик оплачивает указанные работы.

1.2. Состав и содержание работ по чистовой отделке дома определяются Приложениями №1, Предварительным Приложением №2 и Приложением №2, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Приложение №1 содержит:

  • Виды и сечения дома, с указанием планировки, размеров по центральным осям стен,
  • Чертежи дома и фундамента, в котором силами Подрядчика выполняются работы.

Предварительное Приложение №2 содержит:

  • Предварительная стоимость работ без учета материала по каждому их виду и этапу отделки,
  • Порядок платежей,
  • Другая необходимая информация.

Приложение №2 содержит:

  • Окончательная стоимость работ без учета материала по каждому их виду и этапу отделки,
  • Порядок платежей,
  • Другая необходимая информация.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая начальная стоимость выполняемых по Договору работ, согласно Предварительному Приложению-2, за исключением стоимости строительных материалов, их доставку, погрузку, разгрузку составляет: _________________________________________________________________________________________
(за исключением: расходных материалов, метизов и т.п.)

2.2. Порядок оплаты Заказчиком осуществляется согласно условий Приложения 2.

2.3. В случае необоснованной задержки выполнения работ Подрядчиком, обнаружении выявленных при отделке или при приемке дефектов, Заказчик вправе задержать оплату до их устранения.

2.4. Расчеты по Договору производятся внесением денежных средств Подрядчику или его представителю (строго при наличии доверенности) наличными или перечислением на карту VISA СберБанка РФ на № __________________________________________ ненужное зачеркнуть .

2.5. Предварительный (ознакомительный) расчет стоимости работ произведен при условии их начала у заказчика в течении 3 (трех) дней от даты составления Приложения-2, указанной в договоре. По фактическому прибытию Подрядчика на объект Заказчика, производиться точный расчет Приложения-2 к данному договору, согласно точно промеренным размерам объекта Заказчика,
2.5.1. Ранее согласованный объем работ, цены по планируемым, оговоренным и обозначенным в Предварительном расчете Приложения-2 остаются неизменными, если Заказчик подписал Предварительный расчет Приложения-2 и внес Подрядчику задаток, утвержденный сторонами, как условия намерения начать работы в согласованном объеме по указанным ценам. Точный расчет количества и стоимости материалов для выполнения работ по отделке, производиться по прибытию Подрядчика на объект Заказчика по ценам места их закупки в районе нахождения объекта Заказчика.

2.5.2. Если Заказчик уменьшает часть утвержденных в Предварительном Приложении-2 объем работ после подписания договора, то он выплачивает Подрядчику неустойку в размере 20% (двадцать %) от суммы за невыполненный Подрядчиком объем работ.

2.5.3. Если Подрядчик не выполняет часть утвержденных в Предварительном Приложении-2 объема работ после подписания договора, то он выплачивает Заказчику неустойку в размере 20% (двадцать %) от суммы за невыполненные им работы согласно ценам, указанным в Предварительном Приложении 2.

2.5.4. Если Заказчик отказывается от выполнения работ подписанном в Предварительном Приложении-2, то задаток Подрядчиком ему не возвращается.

2.5.5. Если Подрядчик отказывается от выполнения работ подписанном в Предварительном Приложении-2, то он возвращает Заказчику задаток и 5% (пять %) общей суммы работ, указанной в Предварительном Приложении-2 .

3. Обязательства Подрядчика

Для исполнения настоящего Договора Подрядчик:

3.1. Обеспечивает из строительных материалов Заказчика производство работ по чистовой отделке дома своими силами, в соответствии с подписанными Приложениями к настоящему Договору и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Своими силами и за свой счёт доставляет на строительную площадку оборудование и инструменты, осуществляет их приемку, складирование и подачу для производства работ. Разгрузка материалов оплачивается Заказчиком дополнительно согласно Приложению-2 или из расчета семи тысяч руб. за кузов автомашины (при ручной разгрузке силами бригады Подрядчика) или краном-манипулятором, (при условии, если вес материала/изделия для разового переноса одним человеком более 30кг), арендованным заказчиком и оплачиваемым заказчиком дополнительно.

3.3. Устраняет за свой счет дефекты в выполненной им работе и скрытые недостатки, обнаруженные в период выполнения работ по настоящему Договору.

3.4. Отвечает за сохранность инструмента и строительных материалов, доставленных на строительную площадку Заказчика, а также за строящийся Подрядчиком объект до передачи его по окончанию работ Заказчику при условии, что участок заказчика, где ведется строительство, огорожен «глухим» забором.

3.5. Не вывозит с участка Заказчика строительный мусор, опилки, излишки грунта, остатки материалов и т.п. Подрядчик организует уборку территории или объекта Заказчика за дополнительную плату, оговариваемую после приемки и сдачи работ Заказчику.

3.6. Принимает на себя полную ответственность за выполнение норм и правил техники безопасности работниками, выполняющими работы в рамках настоящего договора. Исполнение норм Техники Безопасности включает, но не ограничивается использованием необходимых инструментов и материалов, применения методов и технологий выполнения работ и т.д.

3.7. Гарантирует соблюдение членами бригады, осуществляющими чистовую отделку дома, норм и правил поведения, нарушение которых могло бы вызвать жалобы со стороны соседей.

3.8. Обязуется информировать Заказчика о необходимости закупки дополнительных материалов или инструментов, обеспечения ресурсами и т.д. не менее, чем за 2 (два) дня.

3.9. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4. Обязательства Заказчика

В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик:

4.1. Производит своевременную оплату выполненных работ в соответствии графиком платежей в Предварительном Приложении 2 и по мере выполнения работ.

4.2. Обеспечивает свободный подъезд для грузового большегрузного, длинномерного транспорта или грузового транспорта с прицепом грузоподъёмностью (если в этом есть необходимость) до 30т к месту разгрузки на участок заказчика, но не далее 15 м от возводимого объекта.

4.3. Готовит площадку для размещения материалов по адресу, указанному в п.1.1 настоящего Договора.

4.4. Организует место проживания бригады до 4 человек, осуществляющей отделку дома, с возможностью поддержания в нем температуры до +18С, на период исполнения настоящего договора с момента доставки материалов на участок до окончания работ Подрядчиком.

4.5. Обеспечивает снабжение объекта электричеством мощностью до 2 кВт, до 10 (десяти) часов в дневное время суток. Иное - оговаривается дополнительным соглашением.

4.6. Обеспечивает беспрепятственный доступ Подрядчика на свой участок на весь период строительства.

4.7. Отвечает за оформление разрешения на строительства, если таковое требуется в соответствии с действующим законодательством.

4.7.1. Выделяет дополнительно, поручает и доверяет Подрядчику (под расписку - бригадиру) самостоятельно, т.е. по усмотрению Подрядчика (относительно качества, дизайна, надежности и т.п.) на выделенные дополнительно Заказчикам денежные средства закупать необходимые отделочные материалы для производства работ и доставлять их на объект.

4.7.2. Самостоятельно производит поиск, оценку качества, цены, покупку, доставку сложных или дорогостоящих материалов или изделий (типа дверей, окон, систем печного отопления, материалов кровли, фасадные, отделочные материалы, краски, лаки, пропитки, изделия из ценных пород древесины и т.п.) для установки их на объекте.

4.8. Не привлекает для производства строительных или инженерных работ на объекте в период выполнения работ Подрядчиком другие подрядные организации или только в том случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы Подрядчика и строго по согласованию с Подрядчиком.

4.9. Дополнительно оплачивает следующие работы:

- Расчистка подъездных путей к участку ЗАКАЗЧИКА,

- Переноска стройматериалов к месту строительства далее 15 м от места разгрузки,

- Разборка существующих сооружений ЗАКАЗЧИКА или освобождение места на участке Заказчика от препятствий при раскладке материалов для отделки, препятствующих выполнению строительных работ,

- Корчевка пней, удаление деревьев и т.п.

4.10. Передает Подрядчику фото возведенного и готового объекта, а после сдачи объекта Подрядчиком Заказчику в течении 2-х недель пересылает (на e-mail Подрядчика) фотографии сданного после отделки объекта, сделанные с разных ракурсов и по каждому виду работ или их элементов. (фотографии используются для архива Подрядчика БЕЗ УКАЗАНИЯ АДРЕСА и личных данных ЗАКАЗЧИКА третьим лицам, без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ) Если после сдачи объекта Подрядчиком Заказчику фотографии не будут переданы в указанные сроки, то гарантия на сданные работы осуществляется на срок не более трех месяцев с момента сдачи объекта Заказчику Подрядчиком.

4.11. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. Производство работ, дополнительные условия

5.1. Подрядчик использует собственную технологию отделки дома согласно выработанной многолетней практикой и традициями своего региона, гарантируя при этом устойчивость, прочность и безопасность проводимых работ и частей дома.

Отступления от СниПов и ГОСТов не могут служить причиной отказа от приемки выполненных работ при подписанном ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ ДОГОВОРЕ на отделочные работы и согласованных Заказчиком с Подрядчиком эскизных проектов, описаний, размеров и конструктивных решений на объекте отделки (ПРИЛОЖЕНИЕ-1, Предварительное ПРИЛОЖЕНИЕ-2, ПРИЛОЖЕНИЕ-2), которые являются обязательными для ПОДРЯДЧИКА как требования ЗАКАЗЧИКА,

5.2. Подрядчик в любое время вправе рекомендовать Заказчику выбор вариантов отделки, изготовления и сборки конструкций и элементов объекта отделки, если считает, что это позволит повысить прочность и безопасность объекта, но не повлияет на общую стоимость.

Если Подрядчик считает, что некоторые элементы конструкции, узлы дома, конструктивные решения, принятые и подписанные Заказчиком в ПРИЛОЖЕНИИ-1, Предварительном Приложении-2 и ПРИЛОЖЕНИИ-2 к настоящему договору, могут подвергаться дополнительным нагрузкам, вследствие чего снижается их прочность, безопасность или надежность всего объекта или его частей, но Заказчик настаивает на исполнении утвержденного им плана дома, сборки узла, конструкции дома, части дома или всего дома, то Подрядчик снимает с себя ответственность при выполнении указанных работ и гарантию на данные выполняемые им работы по этому элементу отделки, о чем в Приложении-2 Исполнителем и Заказчиком делаются дополнительные отметки в графе «гарантии».

5.3. При исполнении настоящего договора Подрядчик использует только те материалы, которые выбираются, утверждаются Заказчиком в его присутствии или по его поручению на самостоятельную их покупку на усмотрения Подрядчика.

5.4. Сруб, в силу естественных физических процессов высыхания дерева, даёт осадку. В зависимости от погодных условий при выстаивании сруба после сборки, эксплуатации у Заказчика и высыхания дерева, осадка дома может происходить неравномерно для каждой из стен и сторон дома, а так же в ненагруженных естественным весом участках фронтонов. Заказчик понимает и информирован о возможной неравномерности усадки стен дома, что может повлечь некоторые изменения в конфигурации элементов, выполненных при отделке дома, что может потребовать дополнительных материальных затрат Заказчика для их устранения, если эти изменения не являются гарантийными.

5.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.6. Изменения в проектную документацию и задание на строительство (Предварительное Приложение-2, Приложение-2, Приложение №1), внесенные Заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованы с Подрядчиком и подтверждены обеими Сторонами в письменной форме. Если указанные изменения ведут к изменению стоимости или сроков работ, это отражается в соответствующем дополнении к настоящему Договору, которое вступит в силу с момента его подписания.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По окончании всех работ Подрядчик заранее и не позднее трех дней сообщает Заказчику о готовности результатов работ к сдаче.

6.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение одного дня после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.

6.3. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются подписями Заказчика и Подрядчика в Приложении-2 о поэлементной приемке каждого вида выполненных работ и производиться денежный расчет согласно Приложению-2.

6.3.1. Приложение-2 о выполненных видах работ подписывается между Заказчиком и Подрядчиком или представителем Подрядчика, при условии наличия доверенности, после чего между ними производиться взаиморасчет согласно пункту 2.4 настоящего договора.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

6.6. В случае прекращения работ по указанию Заказчика стороны обязаны в однодневный срок со дня прекращения работ составить двусторонний акт о выполненной части работ и фактических расходах Подрядчика. После составления акта стороны должны в течение двух дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных Подрядчиком работ и перечисленного ранее аванса согласно пунктов п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.5.4, п. 2.5.5 настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За необоснованное нарушение условий выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.6. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта.

7.7. Заказчик не вправе необоснованно вмешиваться в деятельность Подрядчика и не привлекать работников Подрядчика для выполнения каких-либо работ вне настоящего Договора.

7.8. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.9. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде по месту подачи иска.

8.1. Подрядчик предоставляет гарантию на качество выполненных им работ по отделке дома/бани на сроки, согласно Приложению-2 с момента подписания Приложения-2 в выполненном объеме. При этом сдаваемый объект настоятельно рекомендовано ПОЛНОСТЬЮ обработать и защитить сертифицированными для России антисептическими деревозащитными составами (класса «ПИРИЛАКС» - огнебиозащита / «НОРТЕКС» - биозащита),

«ЭЛКОН» - огнебиозащита или биозащита,

силами Подрядчика или ЗАКАЗЧИКА до момента сдачи объекта ЗАКАЗЧИКУ Подрядчиком.

8.2. Если после сдачи объекта ЗАКАЗЧИКУ Подрядчиком в гарантийный срок ЗАКАЗЧИК привлекает для отделочно-чистовых работ третьих лиц или начинает выполнять работы собственными силами, гарантия заканчивается в момент начала отделочно-чистовых работ. При условии проведения дальнейших отделочно-чистовых работ силами Подрядчика и правильной дальнейшей эксплуатации и квалифицированных работах, которые могут проводиться впоследствии во введенном в эксплуатацию объекте, гарантия на проведенные ранее работы сохраняется.

8.3. Гарантия не распространяется на естественное изменение цвета древесины, равномерность осадки бревен и пиломатериалов в срубе, на процессы естественного растрескивания, деформации при усадке/высыхании бревна и пиломатериалов в доме.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, затяжные дожди или холода, наводнения, розливы рек, пожары, стихийные бедствия, а также принятие органами государственной власти нормативных актов, законов, постановлений, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору при возникновении препятствий непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

9.3. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону.

9.4. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.6 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

9.7.Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор действует с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

10.4. В случае расторжения договора со стороны Заказчика Подрядчик (определив свои реальные затраты, которые оплачиваются Заказчиком) обязан в течении пяти банковских дней с момента получения требования Заказчика вернуть денежные суммы (авансы), переданные Подрядчику за вычетом задатка и средств израсходованных Подрядчиком на момент расторжения договора, а также согласно условиям п. 2.5.1, п. 2.5.2, п.2.5.3, п. 2.5.4, п. 2.5.5 настоящего договора.

10.5 В случае расторжения договора со стороны Подрядчика, Подрядчик обязан в течении пяти банковских дней с момента уведомления Заказчика Подрядчиком вернуть Заказчику все денежные суммы (с учетом аванса и задатка) рассчитываемые как разницу между всеми внесенными Заказчиком денежными суммами Подрядчику и реально выполненными Подрядчиком работами Заказчику, а также согласно условиям п. 2.5.1, п. 2.5.2, п.2.5.3, п. 2.5.4, п. 2.5.5 настоящего договора.

  • прибытие бригады к месту строительства - с _______________ по ________________
  • доставка материалов к месту строительства - с _____________ по ________________
  • отделочные работы согласно графика Предварительного Приложения-2-в течение__________________
    календарных дней с момента доставки материалов на объект Заказчика.

10.7. Срок отделки дома может быть продлён на срок действия обстоятельств временной непреодолимой силы, к которым относятся временные (сезонные) розливы рек, паводки, снежные заносы дорог и путей доставки материалов для строительства, критическое для ведения работ строительства понижение температуры (-15С при внутренней отделке и -10С при наружной отделке), затяжные дожди, препятствующие отделки объекта строительства.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформляются в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

11.3 Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

11.4. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до даты подписания Приложения-2 о выполнении работ и сдаче-приемке.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: телефоны и e-mail _________________________________________________________
Подрядчик:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в лице, выполняющем работы и ответственное за их выполнение, качество и гарантии, гр. _____________________________________________________________________________________

подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
________________________ ______________________
(Ф. И. О) (Подпись) (Ф. И. О) (Подпись )