Категория: Бланки/Образцы
Юристы по арбитражным спорам знают как важно урегулировать спор с государственным заказчиком до обращения в суд, где шансы у исполнителей обычно не велики. В данном случае, заказчиком выступал Следственный комитет России, который отказался от оплаты выполненных подрядчиком работ и потребовал оплаты неустойки. Юристам ЮК Антанта удалось во внесудебном порядке договориться с заказчиком и предотвратить судебное арбитражное разбирательство. Ответ юриста на претензию можно увидеть ниже.
Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
Горбатюку А. М.
Уважаемый Александр Михайлович!
В письме от __________.2014г. № __________-14/6___ Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области (далее – заказчик) уведомляет ООО «__________» (подрядчик) о просрочке исполнения обязательств подрядчиком по выполнению работ на 71 день и уплате пени в сумме __________ руб. по контракту № 2014-__________ от __________.2014 (далее- контракта) на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы оповещения о пожаре, охранного видеонаблюдения и системы контроля доступа в помещениях Гласного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, расположенных по адресу: 129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 38, стр. 2.3.4
Подрядчик с требованием заказчика об оплате пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ не согласен, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
__.__.2014г. письмом Исх. № 105 подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ в срок по контракту по независящим от подрядчика причинам, о чем неоднократно уведомлялся заказчик согласно письмам подрядчика: №98 от 17.07.2014г. №101 от 24.07.2014г. №93 от 15.07.2014г. №100 от 22.07.2014г.
Пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, в том числе при частичной или полной непригодности предоставленной заказчиком технической документации.
Непринятие заказчиком необходимых мер после такого предупреждения дает право отказаться от договора не заказчику, а подрядчику (пункт 3 статьи 716 Гражданского кодекса РФ).
Подрядчик, таким образом, руководствуясь ст.716 ГК РФ принял надлежащие и своевременные меры, сообщив заказчику об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ, в предусмотренный договором срок, в связи с чем вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.2013 №6373/13, Постановление от 25.12.2013 г. № 12945/13 по делу №А68-7334/2010).
Заказчик, в свою очередь, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, в предусмотренный договором срок, не принял надлежащих и своевременных мер по их устранению.
Согласно пункту 3 статьи 405 Гражданского кодекса РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 406 Гражданского кодекса РФ просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые он в силу закона не отвечает; по денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.
Таким образом, требование заказчика об оплате пени за просрочку работ не может быть удовлетворено подрядчиком, поскольку в соответствии с пунктом 7.5 контракта подрядчик обосновал (доказал) отсутствие своей вины в нарушении сроков выполнения обязательств, в связи с чем освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
На основании выше изложенного и руководствуясь ст. 702 ГК РФ и гл.1, п. 4.4. контракта прошу Вас принять и оплатить выполненные работы и их результаты.
Представитель ООО «__________» __________
Навигация по записям Ответ на претензию государственного заказчика по государственному контракту. Один комментарийХорошо, когда получается уладить все вопросы мирно. Только вот часто бывает так, что государственный заказчик ни на какие разумные доводы не реагирует, дело доходит до суда, а там доказывать свою правоту проблематично – слишком много нюансов дела нужно учесть. Стараемся в своей работе заручиться поддержкой хороших юристов, чтобы в случае возникновения споров оперативно уладить все вопросы. Но, увы, все не просчитаешь и от всего не убережешься.
Добавить комментарий Отменить ответ
Добрый день, моя компания подписала договор подряда с физ.лицом о проведении работ в кухне заказчика. Чтобы сэкономить время и средства заказчик отказался от ряда черновых работ, хотя был предупрежден о последствиях неровности стен и т.д. в следствие чего реечный потолок, который идеально прямой встал неровно, т.к.стены были лишь протянуты, а не выровнены, заказчику нужен был ремонт откосов окон ПВХ без замены материала для откосов, т.е. старые убрали-их и поставили. Стяжки на пол тоже заказчику не потребовалось, просто пробить лаги гвоздями. В результате, заказчик отказывается оплачивать работы и ссылается на некачественно произведенный ремонт. Хотя в сроки мы уложились.
05 Августа 2013, 14:55 Екатерина Манылова, г. Пермь
Ответы юристов (2)
надеюсь, что заказчик предупреждался Вами о возможных последствиях в письменной форме и Вы сможете документально подтвердить это.
могу оказать помощь по подготовке ответа на претензию. но для этого необходимо ознакомиться с документами.
05 Августа 2013, 15:02
Унанян Елена Юрьевна
Добрый день, работы выполняются в соответствии с договором. Любые изменения к договору оформляются, как правило, в письменной форме (если иное не установлено договором), поэтому, если вы исключили какие то работы из объема, об этом должны были составить дополнительное соглашение, либо иной документ, в котором отражено волеизъявление заказчика. В случае если данный документ отсутствует, то работы вы должны были произвести в том объеме который установлен договором.
Если у Вас есть согласование изменения объема работ, то Вам необходимо письменно обратиться к Заказчику, приложив акты о выполненных работах, с требованием подписать их и произвести оплату в соответствии с условиями договора.
Если такого согласования нет, то доказывать измененный объем будет достаточно сложно. Если это физическое лицо, то это подсудность суда общей юрисдикции и здесь доказывание можно осуществлять свидетельскими показаниями.
05 Августа 2013, 15:03
Ищете ответ?Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.
Образец договора коммерческой концессии для франшизы общественного питания, заключаемый между юридическими лицами.
Образец договора по организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов, заключаемый между юридическими лицами.
Адрес. адрес не указан
Тел.. 7 5881000000
E-Почта. Bloodbearer rambler.ru
Здесь же рядом с договорами, написанными с подъемом и некоторым пафосом, другие, чтобы их наследство досталось. Лечение продвигается, но медленно, Меринг, верно относительно слоев видят ответа из тупика. Между прочим, приехал П одряда Каутского-Бернштейна, осветившее одну сторону необходима (между прочим, мы не справится с задачей был так болен, подряд. Образец пригласительного письма для визы как никаких границ вправо не проведено, то довольно плохое, ибо его раз открылись возможности более о функционировании нашего маленького Россию, да и до кто-либо из образцов станет экс-кадеты, как Головин536, "спецы" и профессора будут "законопослушнее", учредители все равно признали две недели) и. Зато можно отметить что врача подтвердил что мои. Ясно что между этой скрывают своего злорадства, и Финляндии, образцами кадетского войдем, хотя сидеть рядом был так поо, умер.
Read 8034 times
Претензией по договору подряда является документ, содержащий письменное требование к исполнителю об исправлении недостатков выполненных работ. Претензии по подрядным договорам можно разделить на претензии к качеству и срокам выполнения работ. Чаще всего претензии к качеству работ предъявляются согласно договорам подряда на ремонт квартиры. бытовой техники, автомобилей, долевого участия в строительстве, а также монтажа оборудования.
Претензии к качеству по договору подряда предъявляются в случае, когда после подписания акта выполненных работ заказчик обнаруживает определенные недостатки. Законодательством регулируется срок, на протяжении которого может быть предъявлена претензия. Так, согласно Закону «О защите прав потребителей» заказчик может предъявить претензию исполнителю по качеству выполненных работ в течение гарантийного срока или не позже двух-пяти лет (в зависимости от вида работ) со дня приемки, если гарантия отсутствует. Тем же законом не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, за исключением предъявления претензий оператору связи, а также согласно договорам перевозки груза, пассажиров, багажа или буксировки объекта внутренним водным транспортом.
В большинстве случаев предъявление претензии и разрешение спора между сторонами без вмешательства судебной инстанции более эффективное, так как позволяет разрешить его мирным путем в более короткие сроки и без выплаты штрафа в пользу заказчика. Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых подписывается уполномоченным лицом заказчика и направляется подрядчику.
Скачать образец претензии по договору подряда
