Руководства, Инструкции, Бланки

техническое задание на окна пвх образец img-1

техническое задание на окна пвх образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ - К участию в открытом конкурсе

К участию в открытом конкурсе
По лоту № 1 Открытый конкурс по размещению заказа на право заключения договора по отбору подрядчика на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые окна из ПВХ с отделкой откосов для нужд ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России в 2012-2013 году.

  1. ^ Наименование выполняемых работ. выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые окна из ПВХ с отделкой откосов для нужд ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России в 2012-2013 году.

  2. Объем выполняемых работ. 85 шт.

  3. Место выполнения работ. г. Тамбов ул. Московская 23

  4. Сроки выполнения работ. в течение 2012-2013 г. со дня вступления в силу договора.

  5. Цели использования результатов работ. Ремонт производится с целью обеспечения исправности и эксплуатационной надежности, а также предупреждение преждевременного износа.

  6. ^ Виды выполняемых работ (оказываемых услуг ): выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые окна из ПВХ с отделкой откосов для нужд ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России в 2012-2013 году выполняются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации зданий», проектно-сметной документацией и техническим заданием.

  7. ^ Условия выполнения работ (оказания услуг). Работы должны проводиться в условиях действующего предприятия.

Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ, с отнесением расходов на подрядчика при подтверждении факта нарушения подрядчиком требований к выполнению работ

  1. ^ Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг ): Работы по замене деревянных оконных рам на пластиковые окна из ПВХ изготовленные из материалов подрядчика, в рамках текущего ремонта здания федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее «Работы») должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных блоков к стеновым проемам. Общие характеристики», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СниП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СниП 41-01-2001 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с товаром (пластиковыми окнами, подоконниками, фурнитурой, отливами и материалами для гидроизоляции), предусмотренные действующими нормативными актами:

- сертификат соответствия на стеклопакеты клееные строительного назначения морозостойкого исполнения;

- основные показатели и результаты сертификационных испытаний стеклопакетов клееных общестроительного назначения морозостойкого исполнения;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на профили поливинилхлоридные для оконных блоков, подоконники, отливы, фурнитуру и материалы для гидроизоляции с гигиеническими характеристиками;

- технический регламент о требованиях пожарной безопасности на стеклопакеты клееные строительного назначения морозостойкого исполнения, подоконники.

^ 9. Краткий перечень и характеристики работ:

- выезд замерщика, для уточнения размеров;

- демонтаж старых оконных блоков – 85 шт.;

- изготовление пластиковых окон в соответствии с требованиями к товару, установленными настоящим Техническим заданием 85 шт;

- доставка пластиковых окон (блоков) до места установки;

- установка пластиковых окон (блоков);

- установка оцинкованных отливов;

- оштукатуривание поверхностей оконных откосов по кирпичной кладке, бетону и камню криволинейных;

- установка пластиковых подоконников;

- оштукатуривание и шпатлевание мест разрушения оконных проемов и подоконников после установки пластиковых окон;

- уборка и затаривание мусора в мешки;

^ 10. Требования к качеству, техническим характеристикам и материалам, используемого подрядчиком:

10.1. При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

10.2. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

10.3. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции и т.п.), краткое описание способа и области применения оборудования, материалов, другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.

10.4. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

10.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора ремонтных работ.

10.6. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

10.7. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

10.8. Строительные отходы утилизируются в установленном порядке Подрядчиком работ.

Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:

- ответственность за безопасное проведение работ несет подрядчик;

- подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте;

- весь персонал подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по ТБ в установленном порядке;

- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда).

При выполнении Работ подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.

^ 11. Требования к товару:

Пластиковое окно их ПВХ:


Блок оконный ПВХ (1970*2420) в колич. 33 шт;


Блок оконный ПВХ (1370*2440) в колич. 6 шт

Окно из ПВХ с количеством камер оконного профиля не менее 3-х, ширина (толщина) оконного профиля – не менее 60 мм, усилительный (армирующий) вкладыш по всему периметру, толщина стенок армирования – не менее 1,2 мм. Морозостойкость: до - 60? С; герметичность контуров уплотнения соответствует классу А, сопротивление теплопередаче профиля не менее 0,64 м2СВт; звукоизоляция – не менее 46 Дб. Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность (условных лет) – более 40 лет.

Цвет уплотнителя в стандартном исполнении – черный.

Экологичность – профиль рекомендован к использованию в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Размер окна 2100*1800 мм

(общая площадь 1 окна- 3,78 м2)


Установка подоконников ПВХ


Подоконник ПВХ по размеру оконного проема размером 0,40*2,30 ширина 400 мм

Стеклопакет однокамерный энергосберегающий с пластиковой рамкой (4-p116b+Ar-4TopN ), приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче составляет 0,66 м?С/Вт, стекло марки М1. Фурнитура для окон с микропроветриванием, с грибовидной вращающейся цапфой, с блокиратором ошибочного действия, два контура уплотнения с применением 2-х лепесткового уплотнителя, ручка оконная белая, штапик с черной резиной

Подставочный профиль, без цвета (размером 2290мм)


Откосы утепленные СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ.

Монтаж с применением гидро и пароизоляционных лент

^ 12. Требования по срокам и объему гарантии качества по результатам работ.

12.1. Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет не менее 50 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

12.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

12.3. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

12.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд г. Тамбова.


^ 13. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:

13.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой и календарным планом.

13.2. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику накладные на товар, акты о приемке выполненных работ.

13.3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в государственном контракте.


^ 14. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при завершении работ.

Подрядчик по окончанию работ обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию.

на выполнение работ по замене деревянных оконных рам на пластиковые окна ПВХ


По лоту № 2 Открытый конкурс по размещению заказа на право заключения договора по отбору подрядчика для благоустройства территории ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России в 2012-2013 году.


^ 1. Наименование выполняемых работ. Благоустройство территории ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России.


2. Объем выполняемых работ. территория ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России общей площадью 8776 кв. м.


^ 3. Место выполнения работ. г. Тамбов ул. Московская 23


4. Сроки выполнения работ. в течение 2012-2013 г. со дня вступления в силу договора.


5. Цели использования результатов работ. Ремонт производится с целью обеспечения исправности и эксплуатационной надежности, а также предупреждение преждевременного износа в соответствии с санитарными нормами правилам СанПиН 2.1.3.2630-10


^ 6. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг ): Работы по благоустройству территории ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России выполняются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации зданий», проектно-сметной документацией и техническим заданием.


  1. ^ Условия выполнения работ (оказания услуг). Работы должны проводиться в условиях действующего предприятия.

Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ, с отнесением расходов на подрядчика при подтверждении факта нарушения подрядчиком требований к выполнению работ


^ 8. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг ): При проведении работ необходимо руководствоваться: «Правилами технической эксплуатации зданий», Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года №170, СанПиН 2.1.3.2630-10, СНиП IV-2-82, ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования, ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, ГОСТ Р ИСО 9001-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании, ГОСТ Р ИСО 9001-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании, СНиП 31.03.2001 Производственные здания, СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, ГОСТ Р 51929 — 2002 внешнего благоустройства территории городов и населенных пунктов, ГОСТ Р 50597- 93 Асфальтирование и благоустройство территории, ГОСТ 17.8.1.02-88 Группа T58 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Охрана природы ландшафтного дизайна и благоустройства территории, Тротуарная плитка согласно ГОСТ 17608-91. она должна быть морозостойкой — минимально выдерживать до 200 циклов заморозки/оттаивания, прочной — свыше 30 мПа, устойчивой к истиранию — максимально 0,7 г/см2, непроницаемой для влаги — максимально 5%, ГОСТ 17608- 81 технологии укладки тротуарной плитки, ГОСТ 3317-90 Сеянцы деревьев и кустарников. Технические условия, ГОСТ 13056.1-67 Семена деревьев и кустарников. Отбор образцов, ГОСТ Р 51173-98 Семена деревьев и кустарников. Документы о качестве, ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия, ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные, ВД-КЧ-183 - на основе водных дисперсий синтетических полимеров, для наружной окраски зданий и сооружений и отделочных работ, ГОСТ 4.233-86 Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей, ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний, ГОСТ 31358-2007 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия, ГОСТ 31189-2003 Смеси сухие строительные. Классификация, ГОСТ 9.307-89 Оконные отливы из оцинкованной стали, ГОСТ 14918-80 Лист оцинкованной стали, ГОСТ 24045-94 деформации, из стали оцинкованной по ГОСТ 14918.


В период исполнения работ обеспечивать высокое качество за счет умения и навыков связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимым допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

^ 9. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технологии производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг.

- Подрядчик обязан соблюдать Санитарно-эпидемиологические правилами и нормами СанПин 2.13.2630-10, СНиП IV-2-82.

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе мероприятий Подрядчик допустил отступления от условий, ухудшившее качество, в согласованные сроки.

- До начала работ подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые в здравоохранении и ЛПУ.

- Подрядчик должен гарантировать сохранность действующих инженерных коммуникаций на объектах, производимые работы не должны повлечь за собой монтажные, строительные или отделочные работы, нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Подрядчик должен: качественно провести работы, используя необходимое для выполнения работ оборудование, машины и механизмы, переназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственной надзора, обеспечивающие безопасное производство работ; обеспечить производство работ квалифицированными специалистами: наличие спецодежды у работников. При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Ремонт ограждения территории должен производиться в соответствии с техническими характеристиками материалы, из которого изготовлены элементы.

^ 10. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):

- соблюдение правил техники безопасности в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда, использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного контроля с соблюдением работниками требований по охране труда в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения.

^ 11. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):

- приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком, Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполнения работ.

^ 12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг). по завершению работ Подрядчик предоставляет Акт сдачи-приемки работ.

^ 13. Требования по объему гарантий качества работ (услуг). Выполнение работ по благоустройству территории должны соответствовать СНиП IV-2-82, сметно-проектной документации.

^ 14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг). гарантийный срок выполнения работ (услуг) должен составлять не менее 50 месяцев с даты подписания Сторонами по договору Акта сдачи-приемки работ (услуг)

на выполнение работ для благоустройства территории ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России на 2012-2013 г.


Лот № 3 Открытый конкурс по размещению заказа на право заключения договора по отбору подрядчика для текущего ремонта административно-производственного здания ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России в 2012-2013 году.


^ 1. Наименование выполняемых работ. выполнение работ по текущему ремонту административно-производственного здания ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России в 2012-2013 году.


^ 2. Объем выполняемых работ. административно-производственное здание ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России общей площадью 2235,3 кв.м.


3. Место выполнения работ. г. Тамбов ул. Московская 23


4. Сроки выполнения работ. в течение 2012-2013 г. со дня вступления в силу договора.


^ 5. Цели использования результатов работ. Ремонт производится с целью обеспечения исправности и эксплуатационной надежности, а также предупреждение преждевременного износа в соответствии с санитарными нормами правилам СанПиН 2.1.3.2630-10


^ 6. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг ): Текущий ремонт административно-производственного здания ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России в 2012-2013 году должен выполняться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации зданий», проектно-сметной документацией и техническим заданием.


  1. ^ Условия выполнения работ (оказания услуг). Работы должны проводиться в условиях действующего предприятия.

Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ, с отнесением расходов на подрядчика при подтверждении факта нарушения подрядчиком требований к выполнению работ


^ 8. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг ): При проведении работ необходимо руководствоваться: «Правилами технической эксплуатации зданий», ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования, ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, ГОСТ Р ИСО 9001-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании,4.4. СНиП 31.03.2001 Производственные здания, СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, Тротуарная плитка согласно ГОСТ 17608-91. она должна быть морозостойкой -минимально выдерживать до 200 циклов заморозки/оттаивания, прочной - свыше 30 мПа, устойчивой к истиранию - максимально 0,7 г/см2, непроницаемой для влаги - максимально 5%, ГОСТ 9.307-89 Оконные отливы из оцинкованной стали, ГОСТ 14918-80 Лист оцинкованной стали, ГОСТ 24045-94 деформации, из стали оцинкованной по ГОСТ 14918, ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты, ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия, ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия, ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки, ГОСТ 9590-76 Пластик бумажнослоистый декоративный. Технические условия, ГОСТ 4640-93. Вата минеральная, ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия.

В период исполнения работ обеспечивать высокое качество за счет умения и навыков связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимым допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

^ 9. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технологии производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг.

- Подрядчик обязан соблюдать Санитарно-эпидемиологические правилами и нормами СанПин 2.13.2630-10, СНиП IV-2-82.

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе мероприятий Подрядчик допустил отступления от условий, ухудшившее качество, в согласованные сроки.

- До начала работ подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые в здравоохранении и ЛПУ.

- Подрядчик должен гарантировать сохранность действующих инженерных коммуникаций на объектах, производимые работы не должны повлечь за собой монтажные, строительные или отделочные работы, нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Подрядчик должен: качественно провести работы, используя необходимое для выполнения работ оборудование, машины и механизмы, переназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственной надзора, обеспечивающие безопасное производство работ; обеспечить производство работ квалифицированными специалистами: наличие спецодежды у работников. При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Ремонт ограждения территории должен производиться в соответствии с техническими характеристиками материалы, из которого изготовлены элементы.

^ 10. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):

- соблюдение правил техники безопасности в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда, использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного контроля с соблюдением работниками требований по охране труда в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения.

^ 11. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):

- приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком, Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполнения работ.

^ 12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг). по завершению работ Подрядчик предоставляет Акт сдачи-приемки работ.

^ 13. Требования по объему гарантий качества работ (услуг). Выполнение работ по благоустройству территории должны соответствовать СНиП IV-2-82, сметно-проектной документации.

^ 14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг). гарантийный срок выполнения работ (услуг) должен составлять не менее 50 месяцев с даты подписания Сторонами по договору Акта сдачи-приемки работ (услуг)

выполнение работ по текущему ремонту административно-производственного здания ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минздравсоцразвития России в 2012-2013 году

Другие статьи